Tra cứu hỏi đáp Vận tải biển

nghệ (01 dây chuyền chế biến gạo công suất 25tấn/giờ). 1. Để có cơ sở thương thảo và ký hợp đồng với nhà thầu: Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị công nghệ chế biến gạo đó, cơ quan tôi có thuê một đơn vị tư vấn thẩm tra chuyên nghành về giá trị thiết bị công nghệ đó. Trường hợp này khi xác định chi phí dịch vụ thẩm tra giá trị thiết bị công nghệ

rải thửa để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng các vị trí xây dựng cột mới, tuy nhiên tôi vẫn chưa được rõ là tại sao phải thực hiện việc đo vẽ rải thửa nêu trên ? Theo quy định nào ? Rất mong quý Sở giải đáp.

Tôi là nhà thầu trúng thầu thi công trường học tại tỉnh Bình Thuận. Theo hợp đồng thì thời gian thi công là 4 tháng (từ 01/07/2007 đến 1/11/2007). Nhưng thực tế công trình thi công từ 01/7/2007 đến 01/12/2008 mới nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (chậm 13 tháng). Lý do chậm vì đây là công trình tại đảo Phú Quý vận cuyển vật liệu khó khăn hoàn

Thực hiện nghị đinh số 46/2014/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ, hiện tại công ty tôi có 1 số điểm đất đang có quyết định giao đất và không thu tiền sử dụng đất, may phải chuyển sang thuê đất hàng năm. Vậy cho tôi hỏi thủ tục hồ sơ để nộp vào Sở Tài nguyên Môi trường bao gồm những nội dung gì? Xin cảm ơn.

Tôi đuoc thừa kế 1 căn hộ chung cư tại quận Cầu Giấy, GCN QSHNO & QSDĐO (so hong) do UBND TP.HÀ NỘI cấp nam 2004. Hiện tôi đã hoàn thành thủ tuc kê khai di sản thừa kế tại phòng công chứng. Nay tôi có nhu cầu bán tài sản trên. Xin hỏi tôi phải nộp hồ sơ đăng ký lại sổ hồng ở đâu và hồ sơ gồm những giấy tờ gì?

Tôi thấy trên trả lời của Sở TNMT đối với toàn bộ nhà ở dự án do XN XD TN số 1 Lai Châu xây dựng đều bị tạm dừng cấp sổ do chủ đầu tư có sai phạm, tuy nhiên tôi đang thiết nghĩ điều: đã có quyết định dừng tất cả các công trình của chủ đầu tư này tại địa bàn Hà Nội, tuy nhiên vậy trên địa bàn Hà Nội còn bao nhiêu công trình mà chủ đầu tư này được

Anh (chị ) có thể nộp hồ sơ đăng ký sang tên đối với nhà chung cư tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội. Địa chỉ : Nhà N1A-B đô thị Trung Hòa Nhân chính, Phố Hoàng Minh Giám, P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân Hà Nội. Hồ sơ đăng ký sang tên gồm: - CMND, hộ khẩu của 2 bên mua bán (bản sao); - Giấy đăng ký kết hôn trong trường hợp vợ, chồng không

Tôi nghe một số người nói do chủ đầu tư (Công ty xây dựng số 1 Điện Biên) có nhiều sai phạm nên dự án khu chung cư HH1, Hh2, Hh3, HH4 Linh Đàm không được cấp sổ đỏ hoặc chỉ được cấp sổ đỏ cho các căn hộ chung cư từ tầng 22 trở xuống có đúng không? Tôi mua 01 căn hộ tại tầng 38 và đóng thuế đầy đủ thì có được cấp sổ đỏ không?

mình tôi chịu trách nhiệm làm thủ tục sang tên sổ đỏ, mọi văn bản giấy tờ đã đầy đủ theo quy định của pháp luật. Ngày 30/9/2015 tôi đến phòng tài nguyên môi trường huyện Mê Linh để làm thủ tục sang tên sổ đỏ, cán bộ làm việc đã xem xét và nhận hồ sơ của tôi và hẹn đến ngày 20/10/2015 đến để nộp thuế và lấy sổ, tuy nhiên đến ngày 02/10/2015 thì có cán

Tôi là cư dân mua nhà tại chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chúng tôi đã mua nhà từ năm 2012, nhận và ở từ tháng 10/2013, biết thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu căn hộ từ năm 2015. Tuy nhiên, khi tôi đi làm giấy tờ để xin cấp giấy chứng nhận thì nhận phản hồi là: các căn hộ dưới 45m chưa có công văn được phép

ASEAN khánh thành và đưa vào sử dụng từ 11/2004. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chủ đầu tư không chịu làm sổ đỏ cho tòa nhà và đã thay đổi tên thành MITHOUSE và bây giờ là Mỹ Đình, có trụ sở tại 86 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN do anh Phong làm giám đốc. Sau rất nhiều lần làm việc giưa các hộ dân, bản quản lý tòa nhà và chủ đầu tư nhưng vẫn không có kết quả. Về

Biện pháp xử lý đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự?

toán cho nhà thầu có phải thực hiện việc xác định lại giá vật tư theo tinh thần của Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và hướng dẫn tại Công văn số 26/BXD-KTXD ngày 9/1/2009 hay không?”

năm, tuy nhiên đến nay chúng tôi vẫn chưa được cấp “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở”. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu Bên bán (Công ty cổ phần 118) thực hiện đúng cam kết theo khoản 2, điều 5 của Hợp đồng mua bán chung cư: “Bên bán có trách nhiệm bàn giao giấy tờ hợp pháp chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho Bên mua sau khi Bên mua thanh toán đủ 100

, rút kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải được làm thành văn bản và gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm phải thông báo cho các đương sự biết về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị. Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa

phán ra quyết định công nhận nếu được đương sự vắng mặt tại phiên hoà giải đồng ý bằng văn bản.

Quy định về nghị án tại Tòa án cấp sơ thẩm?

Hiện tại, đơn vị chúng tôi đang tham gia quyết toán một công trình thực hiện từ năm 2005 đến giữa năm 2007 có nội dung hợp đồng như sau: Loại hợp đồng: Hợp đồng có điều chỉnh giá. Phạm vi và điều kiện điều chỉnh giá: chủ đầu tư phải báo cáo và được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng điều chỉnh giá: - Khi có những biến

; Mục 2.3 của Thông tư số 09/2008/TT-BXD “cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm” được hiểu: hai bên bàn bạc thoả thuận để đảm bảo hiệu quả của dự án. 2. Về điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD đối với trường hợp chậm tiến độ như thư bạn hỏi theo hướng dẫn tại điểm 2 Văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, Công văn số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD, Sở Xây dựng Tiền Giang đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân